Centro Social e Paroquial da Moita de Anadia Serviço/Órgão/Pessoa de contacto: Direção do Centro Social e Paroquial da Moita de Anadia Endereço: Rua Poeta Cavador Código postal: 3780 476 Localidade: Moita Telefone: 00351 231512868 Fax: 00351 231512692 Endereço Eletrónico: cspma@sapo.pt 2 - OBJETO DO CONTRATO Designação do contrato: Empreitada de Construção de Edifício para Creche e Pré-escolar do Centro Social e Paroquial da Moita de Anadia Descrição sucinta do objeto do contrato: Empreitada de Construção de Edifício, nomeadamente no que se refere aos trabalhos de demolições de eventuais estruturas existentes, desmonte de rocha, movimento de terras, estrutura em betão armado, arranjos exteriores e paisagismo, alvenarias, rebocos, estuques, cerâmicos, carpintarias, canalizações, nstalações elétricas, instalações de telecomunicações, sistema de extinção de incêndios, ascensores, instalações de segurança integrada, aquecimento, ventilação, ar condicionado, serralharias, vidraceiro, funilaria, pintura, em conformidade com o previsto no Caderno de Encargos e respetivos anexos Tipo de Contrato: Empreitada de Obras Públicas Valor do preço base do procedimento 700000.00 EUR Classificação CPV (Vocabulário Comum para os Contratos Públicos) Objeto principal Vocabulário principal: 45214100 Valor: 700000.00 EUR 3 - INDICAÇÕES ADICIONAIS O concurso destina-se à celebração de um acordo quadro: Não O concurso destina-se à instituição de um sistema de aquisição dinâmico: Não É utilizado um leilão eletrónico: Não É adotada uma fase de negociação: Não 4 - ADMISSIBILIDADE DA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS VARIANTES: Não 6 - LOCAL DA EXECUÇÃO DO CONTRATO Rua Poeta Cavador, 3780-476 Moita País: PORTUGAL Distrito: Aveiro Concelho: Anadia Código NUTS: PT161 7 - PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO Empreitadas de obras públicas Prazo contratual de 210 dias contados nos termos do disposto no nº 1 do artigo 362º do CCP 8 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, NOS TERMOS DO N.º 6 DO ARTIGO 81.º DO CCP a) Declaração emitida conforme modelo constante do anexo II ao presente Programa de Concurso e do qual faz parte integrante; b) Documentos comprovativos de que não se encontra nas situações previstas nas alíneas b), d), e) e i) do artigo 55.º do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro; c) Cópia do alvará que patenteie a autorização de empreiteiro geral ou construtor geral de edifícios de construção tradicional correspondente ao valor global das obras a concurso; 9 - ACESSO ÀS PEÇAS DO CONCURSO E APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 9.1 - Consulta das peças do concurso Designação do serviço da entidade adjudicante onde se encontram disponíveis as peças do concurso para consulta dos interessados: Direção do Centro Social e Paroquial da Moita de Anadia Endereço desse serviço: Rua Poeta Cavador Código postal: 3780 476 Localidade: Moita Telefone: 00351 231512868 Fax: 00351 231512868 Endereço Eletrónico: cspma@sapo.pt 9.2 - Meio eletrónico de fornecimento das peças do concurso e de apresentação das propostas Plataforma eletrónica utilizada pela entidade adjudicante Vortal (http://portugal.vortal.biz/) Link de contexto: http://portugal.vortal.biz/ Preço a pagar pelo fornecimento das peças do concurso: 200EUR (duzentos euros) isentos de IVA, mediante transferência bancária para a conta com o IBAN PT50003500930001893413026, titulada pela Centro Paroquial da Moita de Anadia. 10 - PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS OU DAS VERSÕES INICIAIS DAS PROPOSTAS SEMPRE QUE SE TRATE DE UM SISTEMA DE AQUISIÇÃO DINÂMICO Até às 17 : 00 do 21 º dia a contar da data de envio do presente anúncio 11 - PRAZO DURANTE O QUAL OS CONCORRENTES SÃO OBRIGADOS A MANTER AS RESPETIVAS PROPOSTAS 66 dias a contar do termo do prazo para a apresentação das propostas 12 - CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO Proposta economicamente mais vantajosa Fatores e eventuais subfatores acompanhados dos respetivos coeficientes de ponderação: a). Valia Técnica da Proposta (VTP) - 40% b). Preço Global (PG) - 60% A avaliação final de cada proposta, de acordo com a metodologia referida, resultará do somatório das pontuações obtidas nesses fatores, de acordo com a seguinte fórmula: Proposta i= 0,40*VTP + 0,60*PG Sendo que, - O valor VTP será avaliado nos seguintes subfactores que densificam o critério de avaliação: i.Memória Descritiva da forma execução da Obra, incluindo faseamento proposto (MDE) - 30 % ii.Plano de Trabalhos (PT) - 30 % iii.Memória do Plano de Trabalhos (MPT) - 20% iv.Plano de mão-de-obra afeta (PMO) - 10% v.Plano de equipamento afeto (PEQ) - 5% vi.Cronograma financeiro (CF) - 5% pela aplicação da seguinte formula: VTPi= 0,30*MDE + 0,30*PT + 0,20*MPT + 0,10*PMO + 0,05*PEQ + 0,05*CF - O valor PG será avaliado pela aplicação da seguinte formula: PGi= - 2.1 x 10-6 x (Vi) + 400/3 em que: PG a pontuação a atribuir ao fator Preço Global da proposta i; Vi o valor da proposta i, em euros; - Todos os subfactores que densificam o critério de adjudicação referidos anteriormente serão avaliados numa escala de 0 a 20, de acordo com o conteúdo objeto de avaliação, ao nível do detalhe e coerência da informação: - Descrição muito detalhada, completa e coerente (16 a 20 pontos); - Descrição detalhada e com coerência dos trabalhos a executar (12 a 15 pontos); - Descrição suficiente e com coerência dos trabalhos a executar (8 a 11 Pontos); - Descrição muito sucinta ou pouco detalhada dos trabalhos a executar (4 a 7 pontos); - Descrição insuficiente dos trabalhos a executar ou muito vaga (0 a 3 pontos). 13 - DISPENSA DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO: Não 14 - IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DO ÓRGÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO Designação: Direção do Centro Social e Paroquial da Moita de Anadia Endereço: Rua Poeta Cavador Código postal: 3780 476 Localidade: Moita Telefone: 00351 231512868 Fax: 00351 231512692 Endereço Eletrónico: cspma@sapo.pt 15 - DATA DE ENVIO DO ANÚNCIO PARA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA REPÚBLICA 2017/06/14 16 - O PROCEDIMENTO A QUE ESTE ANÚNCIO DIZ RESPEITO TAMBÉM É PUBLICITADO NO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO EUROPEIA: Não 17 - OUTRAS INFORMAÇÕES Regime de contratação: DL nº 18/2008, de 29.01 18 - IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO ANÚNCIO Nome: Sr. Padre Vitor Manoel Nunes Espadilha Cargo: Presidente Direção